Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Καλλιθέα σήμερα 7/4/2011, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ αφενός:

α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών”, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 136, εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες του παρόντος από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κα Βασιλική Αρτινοπούλου, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου:

β)της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ “ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ¨”ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μιχαλακοπούλου, αριθμ. 204 και Δ. Πύρρου 4-8, ΑΦΜ 094025031, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.Ελένη Δοξιάδη του Χρύσανθου, κάτοικο Φιλοθέης, οδ.Κολοκοτρώνη 24, με ΑΔΤ Χ080987, ΑΦΜ 056593705, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, σύμφωνα με απόσπασμα των Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας σχετικά με την συγκρότηση του Δ.Σ. αυτής σε σώμα, όπως έχει δημοσιευτεί (Φ.Ε.Κ.8619/25-7-2007, τ. ΑΕ&ΕΠΕ), και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους οι συμβαλλόμενοι:

1.Την υπ' αριθμόν 7/4-11-2010 (θέμα 5ο) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

2.Την υπ'αριθμ135/13-1-2011 διακήρυξη του Πανεπιστημίου.

3.Την από 25-1-2011 προσφορά του αναδόχου να αναλάβει τη συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου του Πανεπιστημίου μάρκας RICO INFOTEC PR 1357, 135 αντιγρ/λεπτό, S/N 5290500001, συντήρηση μέχρι 4.000.000 αντιγράφων και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 135/13-1-2011 Προκήρυξης,

4.Την υπ' αριθμόν 24/25-2-2011 (θέμα 14ο) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε συνέχεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την από 4-11-2010 (θέμα 5ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αυτής και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την από 25-2-2011 (θέμα 14ο) απόφαση του ιδίου οργάνου, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει σήμερα με την παρούσα στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται τη συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου του Πανεπιστημίου, μάρκας RICO INFOTEC PR 1357, 135 αντιγρ/λεπτό, S/N 5290500001. Η συντήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στο φωτοαντιγραφικό κέντρο του Πανεπιστημίου, περιλαμβάνει την παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και την χορήγηση όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός των συρραπτικών και του χαρτιού αντιγραφής), ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλήρης, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, για την άρτια παραγωγή για το φωτοτυπικό μηχάνημα βαρέως τύπου μάρκας RICO INFOTEC PR 1357 αντίγρ./λεπτό S/N 5290500001, μέχρι 4.000.000 αντιγράφων.

Άρθρο 2

ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το τίμημα που θα καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο για την πλήρη, άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,0029€ πλέον Φ.Π.Α., για κάθε άρτια παραγόμενο αντίγραφο, έως την παραγωγή 4.000.000 τεμαχίων αντιτύπων περιλαμβάνει την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου του Πανεπιστημίου μάρκας RICO INFOTEC PR 1357, 135 αντιγρ/λεπτό, S/N 5290500001, την παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και την χορήγηση όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός των συρραπτικών και του χαρτιού αντιγραφής), ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλήρης, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του προαναφερόμενου φωτοτυπικού μηχανήματος έναντι χρέωσης ανά παραγόμενο αντίγραφο, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889.00 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος .

Συνομολογείται ρητά ότι ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις, φόρους, τέλη, κλπ και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου, που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, που συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η περίοδος συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιλαμβανομένου του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα ο ανάδοχος, άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την συμπλήρωση παραγωγής 4.000.000 αντιγράφων για το μηχάνημα βαρέως τύπου μάρκας RICO INFOTEC PR 1357, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ενδείξεις των ενσωματωμένων ηλεκτρονικών μετρητών των μηχανημάτων. Η τρέχουσα ένδειξη του ηλεκτρονικού μετρητή είναι 1241463.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του, αποτελούν σοβαρότατους λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου λάβει γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει το αίτημα του Αναδόχου και θα αποφασίσει τελικά, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή για το σύνολο των περιγραφομένων στην παρούσα, παρεχομένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, επιβαρύνεται με την ως άνω χρέωση ανά αντίγραφο και η οποία καλύπτει τις εκτυπώσεις που γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (κάλυψη σελίδας, περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ).

Για την καταβολή του τιμήματος της παρούσας στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων της, θα αποδίδει στον Ανάδοχο την αξία της ανά μήνα τρέχουσας ένδειξης του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού μετρητή του μηχανήματος. Η τιμολόγηση της χρέωσης αυτής θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και θα αφορά στα αντίγραφα που παρήχθησαν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό μετρητή του μηχανήματος.

Η πληρωμή θα γίνει μετά το Πρωτόκολλο Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου, την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου κατά την πληρωμή, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα) και την έκδοση από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου της απόφασης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος.

Η καταβολή της αξίας της χρέωσης θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο πρόσωπα, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, μέσα σε 40 ημέρες από την αποστολή του αντίστοιχου τιμολογίου και θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του Αναδόχου.

Σε περίπτωση μη καταβολής οποιουδήποτε ποσού από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα παραπάνω, και με την προϋπόθεση της πλήρους, άρτιας και καλής εκτέλεσης όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα ο Ανάδοχος, ο τελευταίος δύναται να προβεί σε προσωρινή διακοπή των παροχών που ορίζει η παρούσα σύμβαση ή ακόμη και να καταγγείλει την παρούσα.

Άρθρο 5

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η παροχή της Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα γίνεται κατά τη διάρκεια του επίσημου ωραρίου (08.00-16.00 μ.μ.) και κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα – Παρασκευή, εξαιρούμενων φυσικά των επισήμων εορτών και αργιών και περιλαμβάνει:

Την κατόπιν κλήσης προληπτική συντήρηση για την καλή λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος.

Κλήσεις προς την Τεχνική Υπηρεσία του Αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε Τεχνικής ανωμαλίας που θα προκύψει. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ανταπόκριση εντός έξι (6) εργασίμων ωρών. Εφόσον η κλήση αναγγελθεί μετά τις 13:30, ο Τεχνικός ενδέχεται να επισκεφθεί την Αναθέτουσα Αρχή την επομένη.

Ο χρόνος που κάθε φορά θα απαιτείται για την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης ορίζεται από τον Ανάδοχο.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Αναδόχου, οφείλει να θέτει στη διάθεσή του το φωτοτυπικό μηχάνημα για εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται κατά την παράδοση να έχει προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου να πιστοποιήσει την παραλαβή και παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παραγγελία και την παρούσα σύμβαση.

Η «Αναθέτουσα Αρχή» δε φέρει καμία ευθύνη εάν συμβεί ατύχημα στο προσωπικό του «Αναδόχου» ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση της σχετικής εργασίας ή κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή μη παροχή υπηρεσιών μόνο εάν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλα γεγονότα εκτός ελέγχου του και για τα οποία αντικειμενικά δε φέρει ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για απώλεια εργασίας, κερδών ή να κληθεί να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία της Αναθέτουσας Αρχής, εάν αυτή στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο τη χρήση του εξοπλισμού.

Ευνόητο είναι ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η μη παροχή υπηρεσιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική εξυπηρέτηση η οποία έγινε αναγκαία εξ αιτίας κακής χρήσης του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή ή τους προστιθέντες αυτής ή από προσθήκες ή τροποποιήσεις που έγιναν στον εξοπλισμό χωρίς την έγγραφη έγκριση του Αναδόχου ή από μή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού. Στις περιπτώσεις αυτές η παρούσα σύμβαση αδρανεί, μέχρις ο εξοπλισμός να επανέλθει με φροντίδα και έξοδα της Αναθέτουσας Αρχής στην προηγούμενη κατάσταση.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να χρησιμοποιεί για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, τα εγκεκριμένα από τον Ανάδοχο αναλώσιμα υλικά, που την προμηθεύει ο Ανάδοχος. Βλάβες που θα προέλθουν από την χρησιμοποίηση μή εγκεκριμένων από τον Ανάδοχο αναλωσίμων υλικών θα αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης χρέωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται το κατάλληλο για την λειτουργία του εξοπλισμού χαρτί, από προμηθευτή της επιλογής της.

Άρθρο 6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση στις από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την υπηρεσία συντήρησης με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές.

Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει την υπηρεσία συντήρησης ή μέρος αυτής υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Και οι δύο συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν οποτεδήποτε την σύμβαση εάν το άλλο μέρος, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, δεν προβαίνει στην εκπλήρωση των εκ του παρόντος Συμβολαίου Συντηρήσεως υποχρεώσεών του.

Εάν η Αναθέτουσα Αρχή πωλήσει το σύστημά του η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναδόχου.

Άρθρο 7

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις

κάθε συμβαλλόμενου δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή μεταβιβαστούν, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων.Οποιαδήποτε εκχώρηση ή υποκατάσταση κατά παράβαση των όρων της παρούσας είναι απολύτως άκυρη.

Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Οι όροι και οι συμφωνίες της παρούσης συμβάσεως υπερισχύουν όλων των προγενεστέρων συμφωνιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, οι δε παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες θα διέπονται στο εξής από τους όρους και συμφωνίες της παρούσης σύμβασης.

Οποιαδήποτε τυχόν προφορική συνεννόηση δεν είναι ισχυρά.

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα.

Άρθρο 9

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της προμήθειας.

Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής η υπ'αριθμ.7/4-11-2010 (θέμα 5ο) Απόφαση του Π.Σ. του Πανεπιστημίου, η υπ'αριθμ.135/13-1-2011 προκήρυξη, η από 25-1-2011 οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και η υπ'αριθμ.24/25-2-2011 (θέμα 14ο) Απόφαση του Π.Σ. του Πανεπιστημίου.

'Αρθρο 10

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου στο διαγωνισμό την με αριθμό 080/705631-1/Β΄ εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 38 (080/10) ποσού χιλιών εκατόν εξήντα ευρώ (1.160,00€). Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την από το Νόμο και τη σύμβαση ευθύνη του Αναδόχου απέναντι του Πανεπιστημίου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, η οποία θα προκύπτει εγγράφως.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

Η Αντιπρύτανης Οικονομικού

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Βασιλική Αρτινοπούλου